Algemene voorwaarden - Timmerbedrijf Tim

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

Timmerbedrijf Tim: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Lange Ring 21, 1761 AS te Anna Paulowna, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 95079483.
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Timmerbedrijf Tim een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Consument: een Klant, natuurlijk persoon, handelend voor doeleinden die buiten zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten vallen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Timmerbedrijf Tim zich jegens de Klant heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de losse verkoop van materialen.
Werkzaamheden: de werkzaamheden waartoe Timmerbedrijf Tim zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Klant heeft verbonden en die worden uitgevoerd op locatie van de Klant of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, waaronder, doch niet uitsluitend en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn montagewerk van bijvoorbeeld kozijnen, sloopwerk, afkitwerkzaamheden, het bouwen van aanbouwen, opbouwen en dakkapellen, het aanleggen van vlonders, het aanbrengen van gevelbekleding en boeidelen, het maken van schuttingpoorten, isolatiewerkzaamheden, alsook andere typen aanneming van werk.
Consumentenkoop: (het gedeelte van) de Overeenkomst waarbij Timmerbedrijf Tim zich jegens de Consument verbindt tot de verkoop en levering van een roerende zaak (materiaal) als zelfstandig of afzonderlijk onderdeel van de Overeenkomst, in de zin van artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek. Van een Consumentenkoop is geen sprake indien en voor zover de Overeenkomst in hoofdzaak strekt tot het tot stand brengen van een bouwkundig werk en de levering van materiaal uitsluitend dient ter uitvoering van dat werk en daarin opgaat.
Schriftelijk: naast communicatie op schrift, communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Timmerbedrijf Tim, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de (in een voorkomend geval) door de Klant aanvaarde offerte van Timmerbedrijf Tim. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD, PRIJZEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Het aanbod van Timmerbedrijf Tim – waaronder een offerte van Timmerbedrijf Tim in het bijzonder begrepen kan zijn – vermeldt de vaste prijs/aanneemsom, het uurtarief en/of de regieprijs waartegen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Onder regieprijs wordt verstaan dat het door de Klant verschuldigde op basis van nacalculatie wordt berekend, op grondslag van 1) een uurtarief voor arbeid en 2) de kosten van gebruikte materialen.
Elk aanbod van Timmerbedrijf Tim is vrijblijvend, ook in geval deze voor slechts een bepaalde duur geldig is. Timmerbedrijf Tim kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen, bijvoorbeeld omdat het aanbod lange tijd bij de Klant is blijven liggen en intussen niet meer beschikbaar is.
Indien een aanbod van Timmerbedrijf Tim is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens, staat de Klant in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Timmerbedrijf Tim, binden hem niet.
Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment dat het aanbod van Timmerbedrijf Tim, op de eventueel door Timmerbedrijf Tim aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Timmerbedrijf Tim, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Timmerbedrijf Tim anders aangeeft.
Mondelinge afspraken of toezeggingen binden Timmerbedrijf Tim slechts nadat deze door Timmerbedrijf Tim Schriftelijk zijn bevestigd. De door Timmerbedrijf Tim naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst of wijziging of aanvulling daarop, aan de Klant verstrekte Schriftelijke bevestiging wordt geacht de Overeenkomst c.q. wijziging of aanvulling juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van deze bevestiging Schriftelijk bij Timmerbedrijf Tim heeft geklaagd.
Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.
Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen of inkoopprijzen, is Timmerbedrijf Tim gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Timmerbedrijf Tim alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden, geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.

ARTIKEL 4. | DERDEN

Timmerbedrijf Tim is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Timmerbedrijf Tim bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Timmerbedrijf Tim, jegens de Klant een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van de bedoelde derden, e.e.a. als ware zij in plaats van Timmerbedrijf Tim, zelf partij bij de Overeenkomst.
Timmerbedrijf Tim is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden of gebreken van materialen van derden met wie de Klant zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien Timmerbedrijf Tim daarbij heeft bemiddeld.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Timmerbedrijf Tim aangewezen wijze, aan Timmerbedrijf Tim te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan Timmerbedrijf Tim verstrekte informatie.
Voorts dient de Klant Timmerbedrijf Tim steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden Timmerbedrijf Tim zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
De Klant staat ervoor in dat hij tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en andere goedkeuringen van derden.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Als het inschakelen van een kwaliteitsborger is vereist, dient de Klant daarvoor te zorgen.
De Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Klant er, voor zover gelet op de aard en/of strekking van de Overeenkomst relevant, voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht tijdig ter beschikking wordt gesteld, leeggeruimd is en vrij is van obstakels. Indien de ruimte niet leeggeruimd is en in verband met de Werkzaamheden schade ontstaat aan zaken die in de ruimte aanwezig zijn, is Timmerbedrijf Tim niet aansprakelijk voor deze schade;
de eventueel door de Klant beschikbaar te stellen zaken tijdig beschikbaar zijn;
de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
de door Timmerbedrijf Tim tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt en verwerkt;
de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
de door Timmerbedrijf Tim tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde voorzieningen;
indien Timmerbedrijf Tim in opdracht van een (hoofd)aannemer werkt, alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen.

Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Timmerbedrijf Tim is het niet toegestaan dat de Klant tot het moment van oplevering van de Werkzaamheden zelf werkzaamheden op locatie van uitvoering van de Werkzaamheden verricht of door derden laat verrichten, tenzij Timmerbedrijf Tim in opdracht van een (hoofd)aannemer werkt en uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat ook anderen op locatie van uitvoering van de Werkzaamheden werkzaam zullen zijn.
Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel dan wel het vorige artikel, is Timmerbedrijf Tim, onverminderd het bepaalde in artikel 13, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele als gevolg van de tekortkoming van de Klant ontstane extra kosten en geleden schade door te berekenen aan de Klant.

ARTIKEL 7. | ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

De Klant is gerechtigd om Timmerbedrijf Tim Schriftelijk te laten weten dat hij de Werkzaamheden tijdelijk moet neerleggen. Het kan zijn dat Timmerbedrijf Tim daardoor maatregelen moet nemen om schade te voorkomen. De daaraan verbonden kosten dient de Klant aan Timmerbedrijf Tim te vergoeden. Dat geldt ook voor schade die Timmerbedrijf Tim lijdt en de extra kosten die hij maakt omdat hij de Werkzaamheden tijdelijk moet neerleggen.
Er kan na het tijdelijk neerleggen van de Werkzaamheden schade aan het werk ontstaan. Timmerbedrijf Tim is niet aansprakelijk voor deze schade.
Als het werk langer dan 14 dagen tijdelijk is neergelegd op verzoek van de Klant, is Timmerbedrijf Tim gerechtigd een vergoeding van de Klant te vorderen voor alle tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden die hij nog niet eerder in rekening heeft gebracht. Hetzelfde geldt voor nog niet gebruikte materialen die aan de Klant zijn geleverd of door toeleveranciers van Timmerbedrijf Tim aan Timmerbedrijf Tim zijn geleverd en door Timmerbedrijf Tim zijn betaald.
Als het werk langer dan één maand tijdelijk door de Klant is neergelegd, mag Timmerbedrijf Tim de Overeenkomst beëindigen.
De Klant is gerechtigd om de Overeenkomst te allen tijde en op ieder moment te beëindigen, zonder opgave van redenen. Een dergelijke opzegging dient Schriftelijk te geschieden.
Bij het beëindigen van de Overeenkomst, ook indien deze slechts voorziet in de levering van materialen, maakt Timmerbedrijf Tim aanspraak op betaling van de totale prijs, verminderd met de besparingen die voor Timmerbedrijf Tim uit de beëindiging voortvloeien, tegen aflevering door Timmerbedrijf Tim van het eventueel reeds voltooide werk of de eventueel reeds gereed zijnde materialen. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Timmerbedrijf Tim te maken kosten, wordt de door de Klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Timmerbedrijf Tim over het gehele werk zou hebben gemaakt. De Klant dient het bedrag van deze afrekening meteen te betalen.

ARTIKEL 8. | KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, en
die Timmerbedrijf Tim niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het op te leveren werk verhogen.

Kostenverhogende omstandigheden geven Timmerbedrijf Tim recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Indien Timmerbedrijf Tim van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid door de Klant zal worden vergoed.
De Klant is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, de Werkzaamheden te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Klant in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is niet van toepassing in geval van een kostenverhoging wegens na totstandkoming van de Overeenkomst van overheidswege gewijzigde wet- en/of regelgeving. Een dergelijke kostenverhoging komt te allen tijde voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 9. | MEER- EN MINDERWERK

De Klant kan Timmerbedrijf Tim vragen om toevoegingen of veranderingen in het op te leveren werk uit te voeren. Dat kan leiden tot meer- of minderwerk.
Als de Klant minderwerk door Timmerbedrijf Tim laat uitvoeren, is hij het bedrag dat daarvoor in het aanbod van Timmerbedrijf Tim is opgenomen plus de eventuele opslagen die Timmerbedrijf Tim daarover heeft berekend, niet verschuldigd.
Als de Klant Timmerbedrijf Tim vraagt om toevoegingen of veranderingen in het op te leveren werk, geeft Timmerbedrijf Tim tijdig aan welke gevolgen dat heeft voor de prijs en de uitvoeringstermijn. De gewenste toevoegingen of veranderingen worden pas doorgevoerd als de Klant het over de gevolgen daarvan met Timmerbedrijf Tim eens is.
In de prijs van de Werkzaamheden kunnen stelposten zijn opgenomen. Met een stelpost reserveert de Klant een bedrag voor een onderdeel van de Werkzaamheden, waarvoor de Klant op een later tijdstip een keuze wil maken. Een stelpost kan tevens worden opgenomen als het niet duidelijk is wat de realisatie van een onderdeel van de Werkzaamheden uiteindelijk inhoudt en kost.
Bij de afrekening van de stelpost worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend met het bedrag van de stelpost. Als er na verrekening van de stelpost nog een bedrag overblijft, krijgt de Klant dit terug indien daarvoor reeds was betaald. Bij overschrijding van de stelpost, dient de Klant het betreffende bedrag van de overschrijding bij te betalen.
Als het totaalbedrag aan minderwerk hoger is dan het totaalbedrag aan meerwerk, heeft Timmerbedrijf Tim recht op een vergoeding van 10% over het verschil van deze bedragen. De afrekening van de stelposten wordt hierbij niet betrokken.

ARTIKEL 10. | TERMIJN VAN UITVOERING EN GEVOLGEN VAN VERTRAGING

Partijen kunnen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen dat het werk op een bepaalde datum of binnen een bepaald aantal werkdagen moet worden opgeleverd.
Officiële vrije dagen die door de overheid zijn vastgesteld en de dagen waarop het bedrijf van Timmerbedrijf Tim voor al het personeel gesloten is, zijn geen werkdagen.
Als Timmerbedrijf Tim door weersomstandigheden voor vijf of meer uren met het grootste gedeelte van de onderaannemers niet heeft kunnen werken, is ook geen sprake van een werkdag. Als er op een werkdag door weersomstandigheden slechts twee tot vijf uur kan worden gewerkt, is sprake van een halve werkdag.
Het kan zijn dat de uitvoeringstermijn uitloopt. Als Timmerbedrijf Tim voor de vertraging niet verantwoordelijk is, heeft hij recht op verlenging van de uitvoeringstermijn. De Klant kan dan niet van Timmerbedrijf Tim eisen dat hij de Werkzaamheden binnen de afgesproken uitvoeringstermijn oplevert.
Als Timmerbedrijf Tim de Werkzaamheden te laat oplevert (waarbij rekening moet worden gehouden met een recht op verlenging van de uitvoeringstermijn), vergoedt Timmerbedrijf Tim aan de Klant een vooraf vastgestelde schadevergoeding van € 50,- voor iedere werkdag dat te laat wordt opgeleverd. De Klant is gerechtigd deze schadevergoeding in mindering te brengen op nog niet betaalde facturen van Timmerbedrijf Tim. De schadevergoeding bedraagt maximaal 10% van de prijs van het werk.
Als de uitvoering van de Werkzaamheden vertraagd wordt door gebeurtenissen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, kan Timmerbedrijf Tim te maken krijgen met schade en kosten. De Klant dient deze schade en kosten aan Timmerbedrijf Tim te vergoeden. Timmerbedrijf Tim zal hierover met de Klant overleggen.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

Materialen

Indien de Overeenkomst uitsluitend voorziet in de verkoop en levering van materialen, dient de Klant op het moment van leveren, althans onmiddellijk daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de materialen aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de materialen naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dient de Klant daarvan onmiddellijk mededeling te doen aan Timmerbedrijf Tim.
Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij Timmerbedrijf Tim te zijn ingediend.
In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een Consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek door de Consument bij Timmerbedrijf Tim is geklaagd, waarbij een termijn van twee maanden na ontdekking in elk geval tijdig is.

Werkzaamheden

Als het werk volgens Timmerbedrijf Tim klaar is voor oplevering, kan hij de Klant uitnodigen om het werk samen te inspecteren. De Klant kan zich daarbij laten bijstaan door een andere persoon. Als Partijen het tijdens de inspectie niet eens kunnen worden over een bepaalde constatering, kan dat Schriftelijk worden vastgelegd.
Het werk is opgeleverd zodra het werk volgens Timmerbedrijf Tim klaar is voor oplevering en de Klant het werk accepteert. Indien Partijen het werk niet samen nalopen, kan de Klant binnen acht dagen na het bericht van Timmerbedrijf Tim dat het werk klaar is, klagen over welke eventuele gebreken hij in het werk heeft ontdekt. Als de Klant binnen de periode van acht dagen niets laat horen, accepteert hij het werk zoals het is uitgevoerd. Het werk is dan opgeleverd.
Kleine gebreken, die een normaal gebruik van het werk niet in de weg staan, zijn geen reden om de oplevering te weigeren. Een gebrek wordt door Timmerbedrijf Tim binnen een redelijke termijn hersteld.
Als de Klant van oordeel is dat het werk niet in gebruik kan worden genomen, moet hij Timmerbedrijf Tim Schriftelijk laten weten waarom dat niet kan. Hij dient ook aan te geven welke gebreken hij heeft ontdekt.
Als de Klant het werk of de ruimte waarin de Werkzaamheden zijn uitgevoerd, in gebruik neemt, accepteert hij het werk en geldt het werk als opgeleverd.
Na de oplevering is het werk voor rekening en risico van de Klant. Hij dient er vanaf dat moment zelf voor zorg te dragen dat het werk voldoende verzekerd is.
Timmerbedrijf Tim is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Klant op het moment van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
In afwijking van het vorige lid geldt dat Timmerbedrijf Tim bij aanneming van een bouwwerk aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan Timmerbedrijf Tim zijn toe te rekenen.
De toepasselijkheid van het bepaalde in het vorige lid kan worden uitgesloten indien de Klant geen Consument is. Dit is slechts mogelijk indien de uitsluiting uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

Timmerbedrijf Tim is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Timmerbedrijf Tim geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte of arbeidsongeschiktheid van personeel of ingeschakelde onderaannemers, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien Timmerbedrijf Tim bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Timmerbedrijf Tim gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
Schade ontstaan als gevolg van overmacht komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

Timmerbedrijf Tim is bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien en voor zolang de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen).
Timmerbedrijf Tim is bevoegd de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Timmerbedrijf Tim in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet indien Timmerbedrijf Tim uit een mededeling van de Klant moet afleiden dat de Klant blijvend in de nakoming zal tekortschieten, in welk geval een ingebrekestelling dan ook zinloos is en de ontbinding zonder ingebrekestelling kan geschieden.
Het bepaalde in de vorige twee leden geldt tenzij de tekortkoming van de Klant, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opschorting c.q. ontbinding met haar gevolgen redelijkerwijs niet rechtvaardigt.
Timmerbedrijf Tim is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
Voorts is Timmerbedrijf Tim gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Timmerbedrijf Tim op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
Indien de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden toegerekend (wat slechts in geval van lid 5 niet altijd zo hoeft te zijn), maakt Timmerbedrijf Tim jegens de Klant aanspraak op vergoeding van de eventuele schade die Timmerbedrijf Tim dientengevolge lijdt.
Indien Timmerbedrijf Tim de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 14. | BETALINGSVOORWAARDEN

Onverminderd hetgeen daaromtrent eventueel reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is Timmerbedrijf Tim gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of betaling in fases te vorderen. In geval van een Consumentenkoop kan de Consument evenwel niet worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. In geval de Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een regieprijs, is Timmerbedrijf Tim gerechtigd om een voorschot te vorderen en voorts om periodiek, bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks, op basis van nacalculatie te factureren voor de verrichte arbeid en gebruikte materialen. Timmerbedrijf Tim is gerechtigd de frequentie van facturatie vast te stellen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
Timmerbedrijf Tim is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Timmerbedrijf Tim is nagekomen.
Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Timmerbedrijf Tim op de betreffende factuur vermelde termijn. Timmerbedrijf Tim hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in en is Timmerbedrijf Tim gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op grond van artikel 13.1 op te schorten en de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten en/of geleden schade aan de Klant door te berekenen. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt dat, indien de Klant een Consument is, verzuim pas intreedt nadat de Consument na het intreden van de opeisbaarheid Schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, en betaling binnen die termijn is uitgebleven. In dat geval is de Consument over het openstaande bedrag de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd.
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID

Timmerbedrijf Tim is verantwoordelijk voor het werk vanaf de start tot de oplevering. Timmerbedrijf Tim is tijdens deze periode aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij die het gevolg is van omstandigheden die voor rekening van de Klant komen, of van omstandigheden die niet voor rekening of risico van Timmerbedrijf Tim komen.
De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Klant verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Timmerbedrijf Tim kan worden toegerekend.
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is Timmerbedrijf Tim bij het aangaan of het uitvoeren van de Overeenkomst aangegaan met een Consument verplicht de Consument te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover Timmerbedrijf Tim deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Consument, daaronder begrepen de grond waarop de Consument een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door de Consument verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Bij aanneming van een bouwwerk geschiedt vorenbedoelde waarschuwing Schriftelijk en ondubbelzinnig en wijst Timmerbedrijf Tim de Consument tijdig op de mogelijke gevolgen voor deugdelijke nakoming van de Overeenkomst.
Timmerbedrijf Tim is niet aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde indien deze het gevolg zijn van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak en niet aan Timmerbedrijf Tim kunnen worden toegerekend, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, beschadiging van buitenaf (zoals stroomstoringen en extreme weersomstandigheden, blikseminslag en natuurrampen), schade door dieren, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en/of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen van of vanwege Timmerbedrijf Tim, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden, alsmede aanpassingen of reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Timmerbedrijf Tim zijn uitgevoerd.
De Klant dient Timmerbedrijf Tim de mogelijkheid te geven om een gebrek waarvoor Timmerbedrijf Tim aansprakelijk is, te herstellen. Timmerbedrijf Tim mag dat doen op de manier waarvan hij vindt dat die de juiste is.
Het is mogelijk dat de kosten van herstel van een gebrek niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de Klant bij het herstel. In dat geval hoeft Timmerbedrijf Tim het gebrek niet te herstellen, maar is hij de Klant een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie verschuldigd.
Een eventueel door Timmerbedrijf Tim, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument in het kader van de Consumentenkoop jegens Timmerbedrijf Tim kan doen gelden (conformiteit).
Het recht van de Klant om in een procedure bij de overheidsrechter of de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen een vordering in verband met gebreken na oplevering in te stellen, vervalt één jaar na de opleverdatum, met dien verstande dat voor Consumenten een vervaltermijn van vijf jaar na de opleverdatum geldt.
De termijn als bedoeld in het vorige lid bedraagt 10 jaar bij een ernstig gebrek. Daarvan is sprake als:

het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, of ongeschikt is geworden voor het gebruik dat de Klant volgens de Overeenkomst wil maken van het werk, en
dat gebrek slechts kan worden verholpen door zeer hoge kosten te maken.

Aansprakelijkheid van Timmerbedrijf Tim voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking of verlies van data, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan Timmerbedrijf Tim voorgeschreven hulppersonen en alle andere vormen van schade dan genoemd in het volgende lid, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Timmerbedrijf Tim gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Timmerbedrijf Tim. Timmerbedrijf Tim is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Timmerbedrijf Tim aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

In geval niettegenstaande de in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen enige aansprakelijkheid op Timmerbedrijf Tim mocht rusten, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot herstel of vervanging van de gebrekkige prestatie. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is of aantoonbaar zinloos is geworden, is de aansprakelijkheid van Timmerbedrijf Tim beperkt tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de door Timmerbedrijf Tim afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Timmerbedrijf Tim dat volgens die verzekering toepassing vindt. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Timmerbedrijf Tim beperkt tot ten hoogste dat gedeelte van de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
In geval van een Consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Timmerbedrijf Tim geleverde materialen blijven zijn eigendom totdat de Klant alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Het is de Klant verboden de materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Timmerbedrijf Tim hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Timmerbedrijf Tim of de door Timmerbedrijf Tim aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Timmerbedrijf Tim is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde materialen terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
Als de Klant, nadat de materialen door Timmerbedrijf Tim aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze materialen als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Klant is gerechtigd om de overheidsrechter of – in geval van Werkzaamheden – de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen te laten beslissen over een geschil. Tevens mag Timmerbedrijf Tim een geschil door de overheidsrechter laten beslissen. Als Timmerbedrijf Tim het geschil door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen wil laten beslissen, zal hij de Klant Schriftelijk vragen of hij daarmee akkoord is. Timmerbedrijf Tim zal de Klant daarvoor minimaal één maand de tijd geven. Als de Klant dat op tijd aangeeft, dient Timmerbedrijf Tim de keuze van de Klant te volgen. Indien de Klant ermee instemt dat de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen het geschil behandelt, dan wel indien de Klant niet binnen de bedoelde termijn van één maand reageert, is de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover te beslissen.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of Raad van Arbitrage in bouwgeschillen dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Timmerbedrijf Tim een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Timmerbedrijf Tim Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.